钢结构来料加工按装合同 第1篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称:
2、工程地点:
二、工程内容:
1、依据甲乙双方确认的____________施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍______漆(____色),工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为《______________》型广告塔座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)
三、承包方式和造价:
《____________》型广告塔座,单价每座元(大写:__________)合计人民币________元,大写:________元整;
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。。
四、工程价款支付、结算方式:
钢结构来料加工按装合同 第2篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《_民法典》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。
一、项目名称和地点
1、项目名称:型广告塔座
2、工程地点:
二、工程内容:
1、依据甲乙双方确认的施工,钢结构加工包括结构表面刷两遍漆(色),工程做法及选材标准详见施工图。
委托加工数量为型广告塔座。
2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。
面板、马道、基础、灯具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图)。
三、承包方式和造价:
型广告塔座,单价每座元(大写:)。
合计人民币元,大写:元整;
本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工.。
四、工程价款支付、结算方式:
钢结构来料加工按装合同 第3篇
委托方:______(以下简称甲方)
加工方:______(以下简称乙方)
依据《_合同法》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈,刷红丹防锈底漆一遍)。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式:
需方自提,运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后万元为定金,______万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在12小时内到现场处理问题。
七、双方责任
甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前2天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5、____月____日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,_______年_______月_______日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在48小时内解决。
2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供10天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天10元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为60天,超过60天时,乙方有权
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
钢结构来料加工按装合同 第4篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《_合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见,特订立本合同望双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、钢结构制作安装工程内容:
本项目为全轻钢结构,总面积以设计图纸为准,工程内容为:所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。
二、工程价款
1、全部钢结构安装制作的工程价格按工程内容实行总价包干的方式,总面积平方米,合计总价3273954元整。其计算标准为:轻钢屋面面积计算单价为 235元/平方米(单价中包含施工费、吊车费等全部费用)。由乙方提供本工程量1/2的材
料发票。
2、本合同的总价款为本合同的固定定价,除本合同另有约定外,不作调整和变更。
3、本项目所发生的基础预埋施工,由乙方自行负责,甲方不再认定费用。
施工工期及工程顺延
本工程工期为 90 天,具体开工日期以甲方的书面开工通知为准,在组织施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时进行磋商,并通过书面形式确定期限。
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;
2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;
3、因停电、停水超过8小时;
4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源,道路不畅通,障碍物不能消除,影响施工时。
本工程采用技术规范
1、结构荷载规范GB5009-20xx
2、结构抗震规范GB50011-20xx
3、设计规范GBJS0017-20xx
4、高强螺栓设计与施工规范GBS82-20xx
5、焊接规范JBS81-20xx
6、钢结构工程施工质量验收规范GBS0202-20xx
7、同类标准中,若国家有新颁布实施的,按新标准执行,若没有国颁标准的,按相应的行业标准执行。
工程质量
1、本工程质量标准为合格工程;
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计,按图施工,接受甲方的监督;
3、 施工过程中必须遵守下列规则:
(1)乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证;
(2)原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工;
(3)乙方工程施工后,即开始对工程进行保修,保修期限为壹年。
六、甲方责任
1、乙方在进场之前,保证本工程施工所需各类车辆进出畅通,负责接通施工现场的施工用水及用电,地坪平整压实,拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。
2、因甲方无故造成乙方停工、窝工、返工、倒运和机械设备的调迁,甲方应据现场实际情况适当给予乙方经济赔偿;
3、工程未验收,甲方不得擅自动用,由此所造成的不良后果,由甲方承担;
4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收,否则视为已验收,并出据验收证。
七、乙方的责任
1、严格按照《钢结构施工规范》施工,因质量问题,由乙方自行负责;
2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备,乙方应遵守甲方的各项现场管理制度;
3、严格按照安全施工规程进行施工,施工中若因乙方自身原因有安全事故发生,所造成的一切责任和后果由乙方负责;
4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料;
5、工程质量不符合要求,乙方负责无偿返工,由此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿;
6、甲方未按照约定支付工程款,乙方有权停止施工,并在工程款收到十日后再开工;
7、乙方在保证质量和不降低甲方技术要求及设计标准的前提下有优化设计、修改工艺的义务;
八、钢结构的供应
1、乙方采购的材料,按施工设计图纸说明,保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。
九、工程付款
1、本合同签订后,按工程进度由甲乙双方协商付款。
2、主钢构进场,安装完毕,付工程总额的30%,工程俊工后,付工程总额的30%,三个月内付工程总额的35%, 余5%作质保金,一年付清。
十、工程验收
乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收,并及时办理验收手续。
十一、施工安全
1、在施工过程中,因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全,其责任由乙方承担;
2、在施工过程中,因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全,基责任由甲方承担;
3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。
十二、其它
1、本合同一式四份,甲乙双方各持两份。
2、本合同双方签字后生效,工程竣工验收合格、保修期满,本合同终止;
3、本合同签订后,如需进行修改,应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同,并与主合同一并具有同等法律效力。
以上条款望双方共同遵守,未尽事宜双方协商处理。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
钢结构来料加工按装合同 第5篇
乙方:______________________(来料方)
双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。
乙方向甲方提供加工尼龙再生粒子所需的原材料,甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
来料加工的质量来料加工合同乙方提供的原材料正常备损率为_______%,甲方加工后产成品的含灰量在4%以下。来料出现明显异常时甲方应立即通知乙方到现场查看。
甲方在收到原材料后的45天内将加工后的成品运输至乙方工厂。甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品,在乙方提出后,甲方应赔偿乙方所受的损失。
甲方为乙方进行加工的加工费为______________元/吨。
甲方将来料的.产成品运抵乙方工厂,乙方即时支付加工费后卸货。
乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由乙方负责。
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履约时,该方应尽快将事故通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失,对方不得提出赔偿要求。
本合同自签字日起生效。有效期两年。本合同有效期届满之前1个月,如一方需续订合同,可以向对方提请协商。
本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等效力。本合同未尽事宜按合同法及相关法律法规执行。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
____________年_________月_________日____________年_________月_________日
钢结构来料加工按装合同 第6篇
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事长。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,总经理。
委托代理人____,男,______________________________公司经理,住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员______独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作。合同订立后,原告将需要加工的钢板运至被告处,被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工,让原告运回材料,原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨,赔偿损失______元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告所述与事实不符,年______月______日原告才将全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我们不让继续加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在违约,是原告违约,被告已经为原告加工材料______余吨,现被告只欠原告约______吨材料,因原告未支付被告加工费,故被告未将材料归还原告,被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明:年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作,原告于年______月______日向被告提供图纸,材料提供到被告工厂,年______月______日开始发货,______月______日前所有构件发完。合同订立后,原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂,被告对部分钢材进行了加工,年______月______日,原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材),原告未给付被告加工费。本案在审理过程中,原告表示未运回的钢材为______吨,被告表示加工钢材存在一定损耗,现被告处只存有已进行加工的______吨钢材,因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务,而原告未给付被告加工费,故被告对完成的加工材料享有留置权,原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求,于法无据,本院不予支持。依据《_民法典》第二百六十四条之规定,判决如下:
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元,由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
代理审判员______
______年______月______日
书记员______